No aportación de pruebas del contratista, abandono de la obra, incumplimiento del cronograma de ejecución de la obra
Recurso de apelación de Compañía Jera, S.A. Acto Apelado. Resolución del TACP publicada el 19 de junio de 2025. Ponente: Kathia Lee Duque.
Extracto del texto
A REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE No. 042-2025 RECURRENTE: COMPAÑÍA JERA, S.A. ACTO APELADO: Resolución N*028-AL de 21 de marzo de 2025,
por medio de la cual se resuelve administrativamente el Contrato N*007/22, emitida por el AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.
MAGISTRADA PONENTE: KATHIA LEE DUQUE
RESOLUCIÓN No.074-2025-Pleno/TACP de 18 de junio de 2025 (Decisión).
Por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la empresa COMPAÑÍA JERA, S.A en contra de la Resolución N*028-AL de 21 de marzo de 2025, proferida por el AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.
CONSIDERANDO: Que, el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, que regula la Contratación Pública en Panamá; en su artículo 146 crea el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas como ente independiente e imparcial, con jurisdicción en todo el territorio de la República, el cual tiene competencia privativa para conocer en única instancia del Recurso de Apelación contra la resolución administrativa del contrato u orden de compra y la sanción al
Ver todos: Resoluciones del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas
Lexistmo no es asesoría legal. La fuente oficial es la Gaceta Oficial de la República de Panamá y el documento original.